Art. 634. Jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.
Art. 634 KC
Kodeks cywilny · Księga trzecia. Zobowiązania › Tytuł XV. Umowa o dzieło
- Stan prawny: 25 października 2026 r.
- Brzmienie obowiązuje od: 1 stycznia 1965 r.
- Akt: Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
- Tekst jednolity: Dz.U. 2026 poz. 795
Jak sądy stosują art. 634 KC
Sądy powołały ten przepis w 514 orzeczeniach. Poniżej 30 z nich z dosłownym fragmentem uzasadnienia, który powołuje przepis.
- V CSK 260/11Sąd Najwyższy · 24.05.2012
na budowę brakiem współdziałania pozwanego na podstawie art. 634 k.c.
- I ACa 937/15Sąd Apelacyjny w Lublinie · 31.05.2016
Oddalając powództwo Sąd Okręgowy uznał, że zgodnie z art. 634 kc jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym …
- I ACa 762/14Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 27.11.2014
… pomimo podjęcia się przez powódkę realizacji prac w późniejszym jesiennym terminie i braku zgłoszenia pozwanej żadnych ku temu przeszkód w trybie art. 634 k.c. - pozwana nie była uprawniona do naliczenia kar umownych wynikających z zawartych umów, co przesądza o braku podstaw do dokonania potrącenia przez pozwaną
- I ACa 516/14Sąd Apelacyjny w Lublinie · 20.11.2014
Przepis art. 634 k.c. jest wyrazem przyjęcia przez ustawodawcę słusznego założenia, że wykonawca (przyjmujący zamówienie) posiada odpowiednią wiedzę i profesjonalne (fachowe) przygotowanie, a zatem to on powinien dokonywać oceny, czy materiał dostarczony przez zamawiającego nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła
- I ACa 947/14Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 13.02.2015
Uszło jednak uwadze Sądu, że – stosownie do art. 634 k.c. in fine wykonawca dzieła, analogicznie jak wykonujący roboty budowlane na podstawie art. 651 k.c., dysponując z reguły większymi niż zamawiający wiadomościami fachowymi, powinien ocenić, czy nie zachodzą okoliczności, które stoją na przeszkodzie prawidłowemu …
- I ACa 287/15Sąd Apelacyjny w Krakowie · 12.05.2015
… dokumentacji była dostrzegalna dla profesjonalisty na pierwszy rzut oka, zaś żaden przepis prawa (w szczególności art. 634 k.c., jak i art. 38 u.p.z.p.) nie nakłada na przyjmującego zamówienie obowiązku dokładnej analizy dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego pod kątem ewentualnych uchybień na etapie przed …
- I ACa 774/13Sąd Apelacyjny w Lublinie · 18.03.2014
naruszenia art. 634 k.c. w związku z art. 656 k.c. i przyjęcie, że współodpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania przez pozwaną ponosi powódka, w sytuacji gdy zgodnie z brzmieniem powyższych przepisów, w przypadku niezgłoszenia przez wykonawcę inwestorowi niemożności wykonania hali zgodnie z normami …
- I CK 247/05Sąd Najwyższy · 25.01.2006
instancji powołał się na art. 634 k.c. i stwierdził, że pozwany, który wiedział, że
- I ACa 300/13Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 06.03.2014
W literaturze wskazuje się, że przepis ten konkretyzuje obowiązek ścisłego współdziałania stron umowy o roboty budowlane (podobnie, jak przy umowie o dzieło czyni to art. 634 k.c.).
- I ACa 625/13Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 11.04.2014
Art. 634 k.c. stanowi, że jeżeli dostarczony przez zamawiającego materiał nie nadaje się do wykonania dzieła, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.
- III AUa 324/13Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 20.02.2014
- III AUa 736/16Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 18.01.2017
- III AUa 13/13Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 25.06.2013
- III AUa 787/18Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 08.01.2019
- I ACa 263/16Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 09.06.2016
- III AUa 291/14Sąd Apelacyjny w Warszawie · 19.03.2015
- I AGa 159/18Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 13.09.2018
- III AUa 330/13Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 01.10.2013
- III AUa 149/15Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 05.05.2016
- III AUa 1136/12Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 07.05.2013
- III AUa 712/13Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 12.12.2013
- III AUa 417/15Sąd Apelacyjny w Gdańsku · 20.08.2015
- III AUa 945/15Sąd Apelacyjny w Gdańsku · 24.11.2015
- III AUa 288/13Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 20.08.2013
- III AUa 401/13Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 08.10.2013
- III AUa 244/13Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 18.09.2013
- III AUa 331/13Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 01.10.2013
- III AUa 1930/11Sąd Apelacyjny w Gdańsku · 11.10.2012
- III AUa 44/13Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 02.07.2013
- III AUa 1397/12Sąd Apelacyjny w Poznaniu · 18.04.2013
Pracuj z art. 634 k.c. w PrawoAI
Orzecznictwo do art. 634 KCSądy powołały ten przepis w 514 orzeczeniach. Zobacz, jak go stosują i które tezy się powtarzają.Zobacz orzecznictwo →
Zapytaj AI o art. 634 KCOpisz sprawę — odpowiedź z podstawą prawną, aktualnym brzmieniem i orzecznictwem, z linkami do źródeł.Zadaj pytanie →
Historia zmian art. 634Każde brzmienie przepisu z datami wejścia w życie i porównaniem wersji — także stan na dzień zdarzenia.Zobacz wersje →
Pismo na podstawie przepisuPozew, odpowiedź, wezwanie lub odwołanie w Wordzie — z powołaniem tego przepisu i orzecznictwa.Przygotuj pismo →
Kodeks cywilny z orzecznictwem do każdego artykułu
Załóż konto7 dni za darmo, bez karty. Biblioteka przepisów, wyszukiwarka 2,8 mln orzeczeń i asystent prawny AI.
Najczęściej powoływane przepisy: Kodeks cywilny
- Art. 6 KC
- Art. 481 KC
- Art. 361 KC
- Art. 455 KC
- Art. 5 KC
- Art. 58 KC
- Art. 445 KC
- Art. 65 KC
- Art. 822 KC
- Art. 415 KC
- Art. 3531 KC
- Art. 444 KC
- Art. 118 KC
- Art. 405 KC
- Spis treści →
Inne kodeksy i ustawy
- Kodeks karny
- Kodeks pracy
- Kodeks postępowania cywilnego
- Kodeks postępowania administracyjnego
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Kodeks spółek handlowych
- Kodeks wykroczeń
- Kodeks karny skarbowy
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
- Ordynacja podatkowa
- Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT)
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
- Prawo budowlane
- Wszystkie akty →