Art. 635. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.
Art. 635 KC
Kodeks cywilny · Księga trzecia. Zobowiązania › Tytuł XV. Umowa o dzieło
- Stan prawny: 25 października 2026 r.
- Brzmienie obowiązuje od: 1 stycznia 1965 r.
- Akt: Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
- Tekst jednolity: Dz.U. 2026 poz. 795
Jak sądy stosują art. 635 KC
Sądy powołały ten przepis w 1155 orzeczeniach. Poniżej 30 z nich z dosłownym fragmentem uzasadnienia, który powołuje przepis.
- III UK 159/14Sąd Najwyższy · 25.03.2015
W ocenie Sądu kontrolowanie samego procesu powstawania dzieła pod względem zgodności z kryteriami określonymi w umowie (art. 636 k.c.), a także dochowania terminów umożliwiających ukończenie dzieła we właściwym czasie (art. 635 k.c.), jest zgodne z charakterem tej umowy.
- III CSK 216/12Sąd Najwyższy · 21.03.2013
Podzielił natomiast ocenę, iż art. 635 k.c., nie
- V CSK 296/13Sąd Najwyższy · 16.04.2014
Oddalając powództwo Sąd Okręgowy zwrócił uwagę na odstąpienie przez inwestora od umowy zawartej z wykonawcą z powodu uchybienia terminowi wykonania robót (art. 635 k.c.).
- I AGa 91/19Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 29.10.2020
B. do rozpoczęcia wykonywania robót, z zastrzeżeniem, że brak rozpoczęcia prac w terminie 7 dni liczonych oddania przekazania terenu prac umożliwi Województwu (...) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w całości na podstawie art. 635 w zw. z art. 656 § 1 k.c. oraz § 27 ust. 1 pkt 1 umowy.
- III CZP 39/12Sąd Najwyższy · 18.07.2012
oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, art. 636 § 1 i art. 640 k.c.).
- III CSK 341/08Sąd Najwyższy · 09.07.2009
art. 491 § 2 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie, a art. 635 k.c. przez jego
- I CSK 345/13Sąd Najwyższy · 28.05.2014
… jedną ze stron stosunku obligacyjnego uprawnienia prawokształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.).
- II UK 39/13Sąd Najwyższy · 18.09.2013
Także kontrolowanie samego procesu powstawania dzieła pod względem zgodności z kryteriami określonymi w umowie (art. 636 k.c.), a także dochowania terminów umożliwiających ukończenie dzieła we właściwym czasie (art. 635 k.c.), jest zgodne z charakterem tej umowy.
- IV CSK 182/11Sąd Najwyższy · 12.01.2012
materialnego chodzi o niewłaściwą wykładnię i zastosowanie art. 635 k.c. poprzez
- I CSK 392/13Sąd Najwyższy · 24.06.2014
… jedną ze stron stosunku obligacyjnego uprawnienia prawokształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.).
- II CSK 661/14Sąd Najwyższy · 10.09.2015
… ale i przed upływem tego terminu, z powodu opóźnienia się tak dalece przyjmującego zamówienie z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła, że nie jest prawdopodobne, żeby je ukończył w terminie (art. 635 k.c. – zob. też wyroki Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2006 r., I CSK 129/06, i 12 stycznia 2012 r., IV CSK 182/11).
- I ACa 565/18Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 10.07.2019
art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 77 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 60 k.c., w zw. z art. 483 k.c., poprzez błędne przyjęcie, iż powód nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy łączącej strony i nie odstąpił od umowy, a w konsekwencji, że nie jest uprawniony do obciążenia pozwanej karą umowną za …
- I ACa 13/15Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 04.01.2017
Dodał, że powoływanie się przez powódkę na art. 635 k.c. jest bezpodstawne, bowiem pozwany nie mógł przystąpić do realizacji budowy, ze względu na nieprzekazanie placu budowy, a opóźnienie rozpoczęcia prac o 3 tygodnie nie byłoby znaczące dla terminu realizacji przedmiotu umowy.
- III CZP 63/01Sąd Najwyższy · 11.01.2002
1 k.c. na odpowiednie zastosowanie art. 635 k.c.
- I ACa 1098/15Sąd Apelacyjny w Katowicach · 05.05.2016
Pismem z 9 października 2012 r. pozwany odstąpił od umowy na podstawie art. 635 kc w zw. z art. 656 kc ze skutkiem
- I ACa 1103/15Sąd Apelacyjny w Łodzi · 22.01.2016
- art. 647 k.c. i art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i art. 494 k.c. w zw. z art. 405 k.c. przez przyjęcie bezzasadnego sposobu rozliczenia korzyści uzyskanej przez pozwaną, tj. wartości prac wykonanych przez powoda, nieopartego o ustalenie ich rzeczywistej, rynkowej wartości a także uznanie, że odstąpienie od …
- I AGa 178/18Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 11.12.2018
Sąd I instancji w tym miejscu zasygnalizował, że okoliczności faktyczne sprawy uzasadniały również odstąpienie umowne bez wyznaczania dodatkowego terminu na podstawie § 16 ust. 3 umowy, którego treść jest w istocie powtórzeniem art. 635 k.c. z zastosowaniem terminologii właściwej dla umowy o roboty budowlane.
- I ACa 1094/15Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 07.04.2016
W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie przepisu art. 379 § 2 k.c., art. 635 k.c., art. 491 k.c. w zw. z art. 492 k.c. zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 17.844 zł jako należność podstawową (143.275 -615 - 49.815).
- I ACa 638/14Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 30.12.2014
Zarówno w oparciu o zapisy umowy, jak też art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. jak też w oparciu o art. 491 k.c. odstąpienie było skuteczne.
- I ACa 642/16Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 13.04.2017
W myśl art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.
- I ACa 548/15Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 30.10.2015
… wykonawcy oraz odpowiedzialności związanej z wadami obiektu stanowią na podstawie odesłania z art. 656 k.c. - przepisy art. 635 – 638 k.c. oraz art. 644 – 646 k.c., przy czym art. 637 k.c. (dzielący wady na istotne i nieistotne), pomimo iż został uchylony i stracił moc obowiązującą z dniem 24 grudnia 2014 r. (na …
- I ACa 34/13Sąd Apelacyjny w Krakowie · 06.03.2014
W konsekwencji odstąpienie od umowy przez inwestora znajdowało podstawę w przepisie art. 635 w zw. z art. 656 § 1 k.c.
- I AGa 58/19Sąd Apelacyjny w Łodzi · 23.12.2019
o odstąpieniu od umowy z 11 grudnia 2014 r. w trybie art. 635 k.c. z wyłącznej winy wykonawcy.
- I CSK 696/10Sąd Najwyższy · 09.09.2011
czy tylko niezrealizowanej części umowy; - art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. w zw. z
- V CSK 163/15Sąd Najwyższy · 19.11.2015
Złożone w dniu 7 czerwca 2013 r. oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 30 czerwca 2012 r. okazało się skuteczne (art. 635 k.c.).
- I ACa 396/16Sąd Apelacyjny w Gdańsku · 22.11.2016
Zdaniem Sądu Okręgowego, pozwany w żaden sposób nie udowodnił, że w skorzystał skutecznie z uprawnień przysługujących mu z mocy art. 635 k.c. czy art. 636 k.c. ani z uprawnień z tytułu rękojmi za wady dzieła przewidzianych w art. 637 k.c.
- V CSK 182/08Sąd Najwyższy · 14.11.2008
rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu (art. 635 k.c.), albo wykonywania przez
- I ACa 937/15Sąd Apelacyjny w Lublinie · 31.05.2016
R. swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożył po terminie do wykonania dzieła, który został przedłużony do 30 maja 2012r. i nie może być oceniane na podstawie art. 635 k.c.
- I AGa 236/22Sąd Apelacyjny w Łodzi · 23.01.2023
Przy czym należy zauważyć, że dyspozycja art. 644 k.c. ma zakres szerszy niż art. 635 k.c.
- I ACa 612/16Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 12.05.2017
Mając na uwadze powyższe, Sąd Apelacyjny uznał, że w niniejszej sprawie zastosowanie znajduje ustawowa podstawa odstąpienia od umowy o dzieło przewidziana w art. 635 k.c., który to przepis ma charakter lex specialis w stosunku do normy art. 491 k.c. (por.
Pracuj z art. 635 k.c. w PrawoAI
Orzecznictwo do art. 635 KCSądy powołały ten przepis w 1155 orzeczeniach. Zobacz, jak go stosują i które tezy się powtarzają.Zobacz orzecznictwo →
Zapytaj AI o art. 635 KCOpisz sprawę — odpowiedź z podstawą prawną, aktualnym brzmieniem i orzecznictwem, z linkami do źródeł.Zadaj pytanie →
Historia zmian art. 635Każde brzmienie przepisu z datami wejścia w życie i porównaniem wersji — także stan na dzień zdarzenia.Zobacz wersje →
Pismo na podstawie przepisuPozew, odpowiedź, wezwanie lub odwołanie w Wordzie — z powołaniem tego przepisu i orzecznictwa.Przygotuj pismo →
Kodeks cywilny z orzecznictwem do każdego artykułu
Załóż konto7 dni za darmo, bez karty. Biblioteka przepisów, wyszukiwarka 2,8 mln orzeczeń i asystent prawny AI.
Najczęściej powoływane przepisy: Kodeks cywilny
- Art. 6 KC
- Art. 481 KC
- Art. 361 KC
- Art. 455 KC
- Art. 5 KC
- Art. 58 KC
- Art. 445 KC
- Art. 65 KC
- Art. 822 KC
- Art. 415 KC
- Art. 3531 KC
- Art. 444 KC
- Art. 118 KC
- Art. 405 KC
- Spis treści →
Inne kodeksy i ustawy
- Kodeks karny
- Kodeks pracy
- Kodeks postępowania cywilnego
- Kodeks postępowania administracyjnego
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Kodeks spółek handlowych
- Kodeks wykroczeń
- Kodeks karny skarbowy
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
- Ordynacja podatkowa
- Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT)
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
- Prawo budowlane
- Wszystkie akty →