Art. 639 KC

Kodeks cywilny · Księga trzecia. Zobowiązania › Tytuł XV. Umowa o dzieło

• Stan prawny: 25 października 2026 r.
• Brzmienie obowiązuje od: 1 stycznia 1965 r.
• Akt: Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
• Tekst jednolity: Dz.U. 2026 poz. 795

Jak sądy stosują art. 639 KC

Sądy powołały ten przepis w 585 orzeczeniach. Poniżej 30 z nich z dosłownym fragmentem uzasadnienia, który powołuje przepis.

• II UK 201/12Sąd Najwyższy · 26.03.2013uwagi na brak śliwki, nie otrzymywali wynagrodzenia przestojowego (art. 639 k.c.).
• V CSK 720/14Sąd Najwyższy · 14.10.2015Ponieważ powódka była gotowa do wykonania prac a strona pozwana informowała o konieczności ich wstrzymania, zostały spełnione przesłanki zarówno z art. 639, jak i 640 k.c., nawet gdyby pozwana nie otrzymała oświadczenia powódki z dnia 18 listopada 2009 r. o odstąpieniu od umowy.
• V CSK 197/14Sąd Najwyższy · 23.01.2015… odstąpienie od umowy z przyczyn przez niego wskazanych, to powinna domagać się nie tyle rozliczenia wykonanych robót a żądać zapłaty reszty umówionego wynagrodzenia, ewentualnie pomniejszonego o to, co wykonawca zaoszczędził przez to, że nie wykonał umowy do końca (vide art. 639 k.c., ewentualnie art. 644 k.c.).
• III CSK 267/12Sąd Najwyższy · 15.05.2013sytuacja przewidziana art. 639 k.c., zatem przysługuje jej wierzytelność o zapłatę
• V CSK 260/11Sąd Najwyższy · 24.05.2012też ewentualnie jako żądanie wynagrodzenia na podstawie art. 639 k.c.
• I ACa 263/16Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 09.06.2016Wskazując na uzasadnienie prawne żądania wprost odwoływał się do regulacji art. 639 k.c., stosownie do którego zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego.
• I ACa 34/13Sąd Apelacyjny w Krakowie · 06.03.2014W swych rozważaniach sąd I instancji wskazał, że jakkolwiek powód kwestionował odstąpienie przez pozwanego od umowy, to nie żąda wynagrodzenia za roboty niewykonane, stosownie do art. 639 k.c., ale stosownej do wykonanych prac części wynagrodzenia umówionego, co oznacza, ze pogodził się z wygaśnięciem umowy.
• IV CSK 214/14Sąd Najwyższy · 21.01.2015Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z treścią art. 639 k.c., zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeśli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkód z przyczyn dotyczących zamawiającego.
• I AGa 236/22Sąd Apelacyjny w Łodzi · 23.01.2023Dodatkowo Sąd a quo uznał, że roszczenie powoda jest również zasadne w świetle art. 639 k.c., który mówi, że zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego.
• I ACa 160/14Sąd Apelacyjny w Warszawie · 19.03.2015Również uprawnienie do domagania się wypłaty wynagrodzenia w razie opóźnień w zakończeniu czynności wykonawczych, potwierdzonych protokolarnie, nie były tożsame z zapisem art. 639 k.c.
• I ACa 340/17Sąd Apelacyjny w Katowicach · 14.09.2017b.) przepisu art. 639 k.c. w związku z art. 656§1 k.c. poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji pominięcie, że powód gotowy był wykonać umówione prace w całości i zgodnie z wolą pozwanej, jednakże doznał przeszkody z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pozwanej, która bez uzasadnionych powodów i nagle …
• I AGa 217/19Sąd Apelacyjny w Poznaniu · 24.11.2020Nie ulega zaś wątpliwości, że art. 656 § 1 k.c. nie odsyła ani do art. 639 k.c., ani do art. 640 k.c. (wyrok SN z 27 kwietnia 2017 r., II CSK 323/16).
• I ACa 19/16Sąd Apelacyjny w Warszawie · 23.03.2017Niezasadne są także zarzuty powoda dotyczące żądania całości wynagrodzenia (art. 639 k.c.).
• I ACa 114/16Sąd Apelacyjny w Krakowie · 12.05.2016Strony tego kontraktu nie uzgodniły odbiorów częściowych w znaczeniu art. 642 kc, co oznacza, że wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia nie mogła powstać przed ukończeniem dzieła, chyba że zamawiający ze swojej winy przeszkodziłby przyjmującego zamówienie w osiągnięciu rezultatu (art. 639 kc).
• I ACa 1472/14Sąd Apelacyjny w Warszawie · 09.04.2015obrazę art. 639 k.c., na skutek jego niezastosowania,
• IV CSK 704/12Sąd Najwyższy · 20.06.2013w związku z art. 639 k.c., wynagrodzenia oraz zasądził od pozwanego na rzecz
• I ACa 1500/14Sąd Apelacyjny we Wrocławiu · 18.02.2015H. nie odniosły skutku odstąpienia od umowy i właściwą podstawą oceny żądania pozwu winien być art. 639 kc, właściwy w sytuacji, gdy z przyczyn zależnych od zamawiającego pozostający w gotowości do wykonania umowy wykonawca dzieła doznaje przeszkód w jej realizacji.
• I ACa 539/15Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 03.09.2015Jako podstawę prawną zapłaty żądanego wynagrodzenie powód wskazał art.639 k.c.W ocenie sądu pierwszej instancji właściwą podstawą prawną dla zasądzenia żądanego przez powoda wynagrodzenia jest jednak art.627 k.c.
• I ACa 492/14Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 14.11.2014Zakreślone pozwem ramy faktyczne uzasadniały ocenę roszczenia powoda na podstawie art. 639 k.c. i art. 640 k.c.
• I ACa 328/15Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 17.06.2015Zgodnie z przepisem art.639 k.c. zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego.
• I AGa 17/20Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 29.04.2020b/ art. 639 k.c. w związku z art. 656 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie i obniżenie wynagrodzenia powoda o wartość prac niedokończonych w sytuacji, gdy powód był gotowy dokończyć prace, ale pozwany mu to uniemożliwił niezasadnie odstępując od umowy i żądając od powoda wydania nieruchomości,
• I ACa 796/13Sąd Apelacyjny we Wrocławiu · 28.08.2013dzieła przez powoda skutkującego powstaniem po stronie pozwanego obowiązku zapłaty umówionego wynagrodzenia, ewentualnie niezastosowanie art. 639 k.c. przez przyjęcie, że powód nie był gotowy do wykonania przedmiotu umowy, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących pozwanego.
• V AGa 239/18Sąd Apelacyjny w Gdańsku · 10.06.2019Przepis art. 639 k.c. jednoznacznie bowiem stanowi, iż zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego.
• I ACa 892/12Sąd Apelacyjny w Krakowie · 09.10.2012… materiale dowodowym i stanie faktycznym w sprawie - postanowienia art. 395 k.c. w zw. z art. 636 k.c., art. 637 k.c., art. 639 k.c. art.640 k.c., art.644 k.c., art.649 k.c. i art. 657 k.c., tym bardziej, że powód był uprawniony do żądania więcej, a jego żądanie jest mniejsze, bo liczone od wypłaconego pozwanemu …
• K 47/04Trybunał Konstytucyjny · 27.11.2006W wypadku, gdy wykonawca nie uzyska wystarczającej gwarancji zapłaty, może wobec zamawiającego zastosować „sankcje” w postaci wstrzymania robót i wstrzymania oddania obiektu zamawiającemu, a także odstąpienia od umowy z winy zamawiającego, łącznie z żądaniem wynagrodzenia na podstawie art. 639 k.c.
• III AUa 324/13Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 20.02.2014
• V CSK 233/09Sąd Najwyższy · 10.02.2010
• III AUa 736/16Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 18.01.2017
• III AUa 13/13Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 25.06.2013
• III AUa 787/18Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 08.01.2019

Pracuj z art. 639 k.c. w PrawoAI

Najczęściej powoływane przepisy: Kodeks cywilny

• Art. 6 KC
• Art. 481 KC
• Art. 361 KC
• Art. 455 KC
• Art. 5 KC
• Art. 58 KC
• Art. 445 KC
• Art. 65 KC
• Art. 822 KC
• Art. 415 KC
• Art. 353¹ KC
• Art. 444 KC
• Art. 118 KC
• Art. 405 KC
• Spis treści →

Inne kodeksy i ustawy

• Kodeks karny
• Kodeks pracy
• Kodeks postępowania cywilnego
• Kodeks postępowania administracyjnego
• Kodeks postępowania karnego
• Kodeks rodzinny i opiekuńczy
• Kodeks spółek handlowych
• Kodeks wykroczeń
• Kodeks karny skarbowy
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
• Ordynacja podatkowa
• Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT)
• Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
• Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
• Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
• Prawo budowlane
• Wszystkie akty →