Art. 640 KC

Kodeks cywilny · Księga trzecia. Zobowiązania › Tytuł XV. Umowa o dzieło

• Stan prawny: 25 października 2026 r.
• Brzmienie obowiązuje od: 1 stycznia 1965 r.
• Akt: Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
• Tekst jednolity: Dz.U. 2026 poz. 795

Jak sądy stosują art. 640 KC

Sądy powołały ten przepis w 632 orzeczeniach. Poniżej 30 z nich z dosłownym fragmentem uzasadnienia, który powołuje przepis.

• I AGa 91/19Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 29.10.2020Ostatecznie, na podstawie art. 491 § 1 k.c. oraz art. 640 k.c., wyznaczył trzydniowy termin na wykonanie wszystkich obowiązków umownych, zastrzegając, że w przypadku bezskutecznego upływu terminu wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
• III CZP 39/12Sąd Najwyższy · 18.07.2012oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, art. 636 § 1 i art. 640 k.c.).
• I CSK 345/13Sąd Najwyższy · 28.05.2014… jedną ze stron stosunku obligacyjnego uprawnienia prawokształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.).
• IV CSK 182/11Sąd Najwyższy · 12.01.2012Jednak wykonawca nie skorzystał wówczas z art. 640 k.c., ani z innych przepisów,
• I CSK 392/13Sąd Najwyższy · 24.06.2014… jedną ze stron stosunku obligacyjnego uprawnienia prawokształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.).
• V CSK 720/14Sąd Najwyższy · 14.10.2015Rozważając zastosowanie art. 640 w zw. z 639 k.c. wskazał, że pozwana nie wykonała obowiązków umownych, bo nie przedstawiła zmienionej dokumentacji, którą miał przygotować inwestor i poinformowała powódkę o konieczności wstrzymania prac, lecz nie udzielała informacji w przedmiocie dalszej realizacji umowy.
• I ACa 13/15Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 04.01.2017Brak współdziałania ze strony powódki (pozwanej wzajemnej), przeciwnie, podjęcie przez nią zachowań celem odstąpienia od zawartej umowy, uprawniało pozwanego (powoda wzajemnego) do skorzystania z dyspozycji art. 640 k.c. i dokonania skutecznego odstąpienia od umowy.
• V ACa 109/22Sąd Apelacyjny w Warszawie · 22.09.20225. naruszenia prawa materialnego, tj. art. 354 § 2 k.c. i art. 640 k.c. - poprzez jego niezastosowanie i błędne uznanie, że strona pozwana dopełniła ustawowego obowiązku i współpracowała z powódką w ramach wykonywania umów, w sytuacji gdy nadużywała pozycji zamawiającego celem zapłaty powódce wynagrodzenia …
• V CSK 233/09Sąd Najwyższy · 10.02.2010przez wykonawcę, Sąd Okręgowy przyjął, że art. 640 k.c. nie ma zastosowania do
• V CSK 215/11Sąd Najwyższy · 18.04.2012o dzieło na podstawie art. 640 k.c. gdyż ten sposób likwidacji stosunku prawnego
• I ACa 831/21Sąd Apelacyjny w Krakowie · 13.11.2023Spółka wezwała Gminę do współdziałania w wykonaniu umowy, a kolejno pismem z dnia 6 marca 2015 r. złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powołując się na art. 640 k.c. i jednocześnie wezwała Gminę do zapłaty kary umownej w kwocie 408.877,11 zł w oparciu o § 5 pkt 11 lit. a umowy nr (...).
• III AUa 736/15Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 24.05.2016… o wymóg zachowania samodzielności w wytwarzaniu dzieła, a na tej płaszczyźnie schemat i instrukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c.
• I ACa 642/16Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 13.04.2017Przywołując art. 647 k.c., art. 656 § 1 k.c. i art. 640 k.c. wskazał, że głównym zarzutem powoda wobec pozwanego ad. 2 było nieuzasadnione porzucenie budowy i pozostawienie jej bez zabezpieczenia przed okresem zimowym – co według niego spowodowało zniszczenie materiałów.
• V CSK 260/11Sąd Najwyższy · 24.05.2012Powód powołał się przy tym na art. 640 k.c. i wezwał pozwanego do
• I ACa 937/15Sąd Apelacyjny w Lublinie · 31.05.2016Zgodnie z art. 640 kc, jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
• I AGa 236/22Sąd Apelacyjny w Łodzi · 23.01.2023obrazę przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 640 k.c. poprzez jego niezastosowanie w okolicznościach przedmiotowej sprawy i niesłuszne uznanie, że powód był gotowy do wykonania przedmiotu umowy na rzecz pozwanego, podczas gdy powód nie udowodnił gotowości do wykonania zamówienia bowiem zgodnie z art. 640 k.c.
• III AUa 81/15Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 03.11.2015… raczej o wymóg zachowania samodzielności w wytwarzaniu dzieła, a na tej płaszczyźnie wzór i instrukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c.
• I ACa 1107/15Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 15.04.2016Odnosząc się natomiast do stanowiska wykonawcy, że skutecznie odstąpił od umowy w oparciu o art. 640 k.c. w związku z wywiedzeniem pisma z dnia 15 listopada 2012 r. wskazał, nie negując zapatrywania, że takie uprawnienie mu przysługiwało, (w kwestiach nieuregulowanych miały bowiem zastosowanie, co przewiduje również § …
• I ACa 9/15Sąd Apelacyjny w Gdańsku · 28.05.2015… wzajemnej (art. 395 § 1 k.c. i art. 492 k.c.) albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych – art. 491 k.c. i art. 493 k.c. lub szczególnych np. art. 560 § 1 k.c., art. 635 k.c., art. 636 § 1 k.c. i art. 640 k.c. – zob. też pogląd Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 39/12, LEX nr 1271627).
• I ACa 340/17Sąd Apelacyjny w Katowicach · 14.09.2017Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, że przepis ten nie odsyła ani do regulacji art. 636 k.c., ani art. 640 k.c. (np. wyrok SN z 27.05.2017 r., II CSK 323/16), natomiast dopuszcza możliwość odpowiedniego zastosowania art. 644 k.c.
• I AGa 217/19Sąd Apelacyjny w Poznaniu · 24.11.2020Nie ulega zaś wątpliwości, że art. 656 § 1 k.c. nie odsyła ani do art. 639 k.c., ani do art. 640 k.c. (wyrok SN z 27 kwietnia 2017 r., II CSK 323/16).
• I ACa 207/16Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 07.09.2016… jedną ze stron stosunku obligacyjnego uprawnienia prawo kształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.).
• I ACa 956/15Sąd Apelacyjny w Poznaniu · 24.02.2016Pismem z dnia 25 października 2011 r. konsorcjum jako wykonawca powołując się na brzmienie art. 6494 § 1 k.c., art. 640 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i art. 491 § 1 k.c. w zw. z art. 476 k.c. złożył pozwanej oświadczenie o odstąpieniu od umowy (...) z przyczyn leżących po stronie inwestora (zamawiającego), w tym z …
• III AUa 876/14Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 30.06.2015Chodzi raczej o wymóg zachowania samodzielności w wytwarzaniu dzieła, a na tej płaszczyźnie instrukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c.
• IV CKN 152/00Sąd Najwyższy · 03.11.2000w art. 640 k.c., wzmacniając ocenę umowy obejmującej wykonanie dzieła.
• I ACa 114/16Sąd Apelacyjny w Krakowie · 12.05.2016Obowiązek uiszczania zapłat wynikający z powołanego art. 654 kc może być zatem rozpatrywany jedynie w aspekcie obowiązku współdziałania stron, jaki nakłada na zamawiającego i przyjmującego zamówienie na wykonanie dzieła przepis art. 640 kc.
• I ACa 311/15Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 06.08.2015Z kolei, żeby odstąpić od umowy na zasadach ogólnych, stosownie do art. 640 k.c. wykonawca musiałby zwrócić się do zamawiającego, aby podjął właściwe współdziałanie przy wykonywaniu umowy z tym wskazaniem, że nie ma frontu robót, na co powoływał się w toku postępowania.
• I ACa 1502/13Sąd Apelacyjny w Łodzi · 20.05.2014Przekonuje o tym charakter przedmiotu umowy, do wykonania którego niezbędna jest wiedza specjalistyczna oraz posiadanie określonego zespołu sił i środków po stronie wykonawcy a także treść art. 656 § 1 w zw. z art. 640 k.c.
• IV CSK 704/12Sąd Najwyższy · 20.06.2013od dnia 30 marca 2010 r. tytułem należnego powodowi, na podstawie art. 640 k.c.
• I AGa 14/20Sąd Apelacyjny w Poznaniu · 25.10.2021… tkaninę, następnie zgodne oczekiwanie na wykonanie kanap i poduch przez (...), a w dalszej kolejności zgodne oczekiwanie na decyzję pozwanego w związku z brakiem ich akceptacji, do czego pozwany był uprawniony, to brak było podstaw dla przyjęcia, że pozwany nie współdziałał z powodami w rozumieniu art. 640 k.c.

Pracuj z art. 640 k.c. w PrawoAI

Najczęściej powoływane przepisy: Kodeks cywilny

• Art. 6 KC
• Art. 481 KC
• Art. 361 KC
• Art. 455 KC
• Art. 5 KC
• Art. 58 KC
• Art. 445 KC
• Art. 65 KC
• Art. 822 KC
• Art. 415 KC
• Art. 353¹ KC
• Art. 444 KC
• Art. 118 KC
• Art. 405 KC
• Spis treści →

Inne kodeksy i ustawy

• Kodeks karny
• Kodeks pracy
• Kodeks postępowania cywilnego
• Kodeks postępowania administracyjnego
• Kodeks postępowania karnego
• Kodeks rodzinny i opiekuńczy
• Kodeks spółek handlowych
• Kodeks wykroczeń
• Kodeks karny skarbowy
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
• Ordynacja podatkowa
• Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT)
• Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
• Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
• Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
• Prawo budowlane
• Wszystkie akty →