Art. 655. Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora, wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń.
Art. 655 KC
Kodeks cywilny · Księga trzecia. Zobowiązania › Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane
- Stan prawny: 25 października 2026 r.
- Brzmienie obowiązuje od: 1 stycznia 1965 r.
- Akt: Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
- Tekst jednolity: Dz.U. 2026 poz. 795
Jak sądy stosują art. 655 KC
Sądy powołały ten przepis w 162 orzeczeniach. Poniżej 23 z nich z dosłownym fragmentem uzasadnienia, który powołuje przepis.
- I ACa 955/16Sąd Apelacyjny w Lublinie · 26.07.2017
… na skutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów albo na skutek wykonania robót zgodnie ze wskazówkami zamawiającego, a wykonawca zachował się zgodnie z art. 655 k.c., uprzedzając zamawiającego o niebezpieczeństwie nieosiągnięcia zamierzonego rezultatu, co w sprawie niniejszej nie zostało wykazane.
- I CKN 301/00Sąd Najwyższy · 03.10.2000
zgodnie z art. 655 k.c., uprzedzając zamawiającego o niebezpieczeństwie
- I ACa 333/13Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 21.08.2013
2. art. 655 k.c. poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie, że pozwany nie poinformował powoda o ryzykach wiążących się z rezygnacją z impregnacji więźby dachowej oraz brakiem posadowienia rynien na budynku;
- KIO 809/12Krajowa Izba Odwoławcza · 09.05.2012
Nadto w świetle art. 655 kc wykonawcy umowy o
- I ACa 1054/14Sąd Apelacyjny w Krakowie · 07.11.2014
Nie wskazywała nawet, by odstąpiła od umowy na podstawie art. 644 k.c. w zw. z art. 655 § 1 k.c.
- I ACa 374/13Sąd Apelacyjny w Poznaniu · 05.06.2013
… ograniczeniem odpowiedzialności dłużnika do obowiązku wydania surogatów, w wypadku zbycia, utraty lub uszkodzenia rzeczy będącej przedmiotem świadczenia z wyjątkiem zwłoki dotyczącej świadczenia rzeczy oznaczonej co do tożsamości (art. 475 § 2 k.c., art. 478 k.c.), szkód spowodowanych przez inwestora (art. 655 k.c.).
- I ACa 990/14Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 03.04.2015
Sąd powołał się też na treść art. 655 k.c. zgodnie, z którym wykonawca robót odpowiada za techniczny rezultat swoich prac, chyba, że wady robót powstały na skutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów albo na skutek wykonania robót zgodnie ze wskazówkami zamawiającego, a wykonawca uprzedził zamawiającego …
- I ACa 324/13Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 05.09.2013
Według powódki – zachowała się ona zgodnie z art. 655 k.c. i w tym stanie rzeczy przysługuje jej roszczenie o umówione wynagrodzenie mimo nieosiągnięcia umówionego rezultatu z uwagi na zniszczenie lub uszkodzenie obiektu.
- I ACa 451/20Sąd Apelacyjny w Krakowie · 29.06.2020
- art. 491 § 1 k.c., art. 651 k.c. i art. 655 k.c. poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że w stanie faktycznym sprawy (...) S.A., był uprawniony do odstąpienia od umowy z pozwanym, mimo ustalenia przez Sąd, że „ pozwany był gotowy do zwrotu placu budowy na dzień poprzedzający …
- I AGa 140/18Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 20.03.2020
Jednocześnie Sąd nie podzielił twierdzeń pozwanej odnośnie zasadności zastosowania w sprawie art. 655 k.c.
- KIO/UZP 1405/07Krajowa Izba Odwoławcza · 12.12.2007
Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż zgodnie z art. 655 K.C. w
- II CSK 331/12Sąd Najwyższy · 16.01.2013
- I CSK 51/07Sąd Najwyższy · 18.05.2007
- I ACa 816/13Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 06.03.2014
- I ACa 234/14Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 17.07.2014
- I ACa 117/13Sąd Apelacyjny w Rzeszowie · 06.06.2013
- I C 82/21Sąd Rejonowy w Kaliszu · 20.02.2023
- III AUa 1435/12Sąd Apelacyjny w Poznaniu · 25.04.2013
- I ACa 374/13Sąd Apelacyjny w Warszawie · 13.09.2013
- I C 19/20Sąd Okręgowy w Warszawie · 18.03.2021
- I C 323/13Sąd Okręgowy w Lublinie · 12.11.2014
- I ACa 26/12Sąd Apelacyjny we Wrocławiu · 08.02.2012
- I AGa 107/19Sąd Apelacyjny w Białymstoku · 07.02.2020
Pracuj z art. 655 k.c. w PrawoAI
Orzecznictwo do art. 655 KCSądy powołały ten przepis w 162 orzeczeniach. Zobacz, jak go stosują i które tezy się powtarzają.Zobacz orzecznictwo →
Zapytaj AI o art. 655 KCOpisz sprawę — odpowiedź z podstawą prawną, aktualnym brzmieniem i orzecznictwem, z linkami do źródeł.Zadaj pytanie →
Historia zmian art. 655Każde brzmienie przepisu z datami wejścia w życie i porównaniem wersji — także stan na dzień zdarzenia.Zobacz wersje →
Pismo na podstawie przepisuPozew, odpowiedź, wezwanie lub odwołanie w Wordzie — z powołaniem tego przepisu i orzecznictwa.Przygotuj pismo →
Kodeks cywilny z orzecznictwem do każdego artykułu
Załóż konto7 dni za darmo, bez karty. Biblioteka przepisów, wyszukiwarka 2,8 mln orzeczeń i asystent prawny AI.
Najczęściej powoływane przepisy: Kodeks cywilny
- Art. 6 KC
- Art. 481 KC
- Art. 361 KC
- Art. 455 KC
- Art. 5 KC
- Art. 58 KC
- Art. 445 KC
- Art. 65 KC
- Art. 822 KC
- Art. 415 KC
- Art. 3531 KC
- Art. 444 KC
- Art. 118 KC
- Art. 405 KC
- Spis treści →
Inne kodeksy i ustawy
- Kodeks karny
- Kodeks pracy
- Kodeks postępowania cywilnego
- Kodeks postępowania administracyjnego
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Kodeks spółek handlowych
- Kodeks wykroczeń
- Kodeks karny skarbowy
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
- Ordynacja podatkowa
- Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT)
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
- Prawo budowlane
- Wszystkie akty →